Appalti In Linea - Tutte le risorse per gli Appalti Pubblici

APPALTI IN LINEA


Direttore di redazione:

Alessandro Boso

 
 

Calcola i prezzi delle migliori
polizze online con un click !!


DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVIT� PRODUTTIVE 12 MARZO 2004, N. 123

 

Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici.

(Pubblicato nella G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004 - S.o. n. 89)

  • Preambolo

    • Il Ministro Delle Attivita' Produttive

    • di concerto con

    • Il Ministro Delle Infrastrutture E Dei Trasporti

    • Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;

    • Visti in particolare gli articoli 3, 17 e 30 della citata legge;

    • Visto il titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento generale sui lavori pubblici in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 109/1994;

    • Visto l'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge n. 109/1994;

    • Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    • Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    • Visto l'articolo 7, lettera t), della legge 1� agosto 2002, n. 166;

    • Visti i pareri del Consiglio di Stato resi rispettivamente in data 1� luglio 2002, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002, e in data 2 aprile 2003, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;

    • Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuate con note n. 21781/h3c/1 del 9 luglio 2003 e n. 24485/h3c/1 del 18 dicembre 2003;

    • Ritenuto di non condividere i rilievi espressi dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 10 marzo 2003, in ordine all'articolo 5 dello schema tipo 1. 2 �Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva�, in quanto, secondo la previsione dell'articolo 101, comma 4, del d. P. R. Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'obbligo di reintegrare la cauzione venuta meno, in tutto o in parte, deve gravare sull'appaltatore e non sul garante;

    • Ritenuta, pertanto, la necessit� di adeguare il regolamento alle osservazioni contenute nella nota del 7 novembre 2003 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ravvisa l'opportunit� di sopprimere l'articolo 5 dello schema tipo 1. 2 �Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva� in quanto la previsione dell'obbligo di reintegrare la cauzione a carico dell'appaltatore deriva direttamente dal citato articolo 101, comma 4, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554;

    • Adotta il seguente regolamento:

  • Art. 1. Disposizioni generali

    • 1. Sono approvati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

    • 2. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti nell'allegato al presente decreto.

    • 3. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1.

    • 4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

    • Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    •  

    • Roma, 12 marzo 2004

    • Il Ministro delle attivit� produttive Marzano - Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi


     
  • SEZIONE I: GARANZIE FIDEIUSSORIE

  • 1. Normativa di riferimento

    • Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:

    • Titolo

      Riferimenti normativi

      Schema Tipo

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

      Legge 109/94 art. 30 comma 1 e D.P.R. 554/99 art. 100 commi 1 e 2

      1.1

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

      Legge 109/94 art. 30 comma 2 e D.P.R. 554/99 art. 101.

      1.2

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

      D.P.R. 554/99 art. 102 commi 1 e 2

      1.3

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

      D.P.R. 554/99 art. 102 comma 3

      1.4

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO

      D.P.R. 554/99 art. 105 comma 5

      1.5

  • 2. Definizioni

    • Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

    • Banca: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivit� bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

    • Beneficiario: il committente dei lavori;

    • Commissione: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;

    • Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;

    • Decreto: il presente provvedimento;

    • Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'Art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

    • Fideiussione: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;

    • Garante: la Banca, l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria;

    • Impresa di assicurazione: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivit� assicurativa nel ramo di cui al n. 15 (cauzione) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

    • Intermediario finanziario: societ� iscritta nell'albo speciale di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

    • Lavori: le attivit� di cui all'Art. 2, comma 1, della Legge;

    • Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

    • Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

    • Premio: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;

    • Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la societ� di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'Art. 17 della Legge, incaricati della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

    • Regolamento: il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554;

    • Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta garanzia;

    • Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;

    • Somma garantita: l'importo massimo della garanzia fideiussoria;

    • Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

  • Schema Tipo 1. 1 (D. M. . . . . . . . . ) - garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

    • Art. 1 - Oggetto della garanzia

    • II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

    • Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'Art. 30, comma 2, della Legge.

    • Art. 2 - Durata della garanzia

    • L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

    • b) ha validit� di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;

    • c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;

    • d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

    • La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) pu� aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    • Art. 3 - Somma garantita

    • La somma garantita dalla presente fideiussione � pari al 2% dell'importo dei lavori da eseguire, cos� come previsto dall'Art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore � riportato nella Scheda Tecnica.

    • Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma � ridotta del 50%.

    • Art. 4 - Escussione della garanzia

    • II Garante pagher� l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformit� del successivo Art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godr� del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

    • Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

    • Art. 5 - Surrogazione

    • II Garante, nei limiti delle somme pagate, � surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    • La Stazione appaltante faciliter� le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    • Art. 6 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

    • Art. 7 - Premio o Commissione

    • II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia � riportato nella Scheda Tecnica.

    • Il mancato pagamento del premio/commissione non pu� essere opposto alla Stazione appaltante.

    • Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

    • Art. 8 - Foro competente

    • In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 1. 2 (D. M. . . . . . . . . ) - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

    • Art. 1 - Oggetto della garanzia

    • II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'Art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cio�:

    • a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

    • b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;

    • c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

    • Art. 2 - Durata della garanzia

    • L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

    • b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorch� � automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

    • La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) pu� aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    • La garanzia � progressivamente svincolata in conformit� a quanto disposto dall'Art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

    • Art. 3 - Somma garantita

    • La somma garantita dalla presente fideiussione, cos� come previsto dall'Art. 30, comma 2, della Legge, � riportata nella Scheda Tecnica ed � pari al:

    • a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;

    • b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

    • Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma � ridotta del 50%.

    • Art. 4 - Escussione della garanzia

    • II Garante pagher� l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformit� del successivo Art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

    • Il Garante non godr� del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

    • Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

    • Art. 5 - Surrogazione

    • II Garante, nei limiti delle somme pagate, � surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    • La Stazione appaltante faciliter� le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    • Art. 6 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

    • Art. 7 - Premio o Commissione

    • II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonch� il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    • Il mancato pagamento del premio/commissione non pu� essere opposto alla Stazione appaltante.

    • Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

    • Art. 8 - Foro competente

    • In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 1. 3 (D. M. . . . . . . . . . . . ) - Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

    • Art. 1 - Oggetto della garanzia

    • II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'Art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto.

    • Art. 2 - Durata della garanzia

    • L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;

    • b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorch� � automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

    • La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), pu� aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    • Art. 3 - Somma garantita

    • La somma garantita, cos� come riportato nella Scheda Tecnica, � pari al valore dell'importo di anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

    • Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

    • Art. 4 - Escussione della garanzia

    • II Garante pagher� l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformit� del successivo Art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia.

    • Il Garante non godr� del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

    • Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

    • Art. 5 - Surrogazione

    • II Garante, nei limiti delle somme pagate, � surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    • La Stazione appaltante faciliter� le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    • Art. 6 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

    • Art. 7 - Premio o Commissione

    • II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia � riportato nella Scheda Tecnica.

    • Il mancato pagamento del premio/commissione non pu� essere opposto alla Stazione appaltante.

    • Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

    • Art. 8 - Foro competente

    • In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 1. 4 (D. M. . . . . . . . . . . . . ) - Garanzia fideiussoria per rata di saldo

    • Art. 1 - Oggetto della garanzia

    • II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformit� e vizi dell'opera oggetto del contratto, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'Art. 102, comma 3, del Regolamento, calcolati per il periodo di 2 anni come previsto nel successivo Art. 2.

    • Art. 2 - Durata della garanzia

    • L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo;

    • b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorch� � automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

    • La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b), pu� aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    • Art. 3 - Somma garantita

    • La somma garantita, cos� come riportato nella Scheda Tecnica, � pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

    • Art. 4 - Escussione della garanzia

    • II Garante pagher� l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformit� del successivo Art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

    • Il Garante non godr� del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

    • Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

    • Art. 5 - Surrogazione

    • II Garante, nei limiti delle somme pagate, � surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    • La Stazione appaltante faciliter� le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    • Art. 6 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

    • Art. 7 - Premio o Commissione

    • II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia � riportato nella Scheda Tecnica.

    • Il mancato pagamento del premio/commissione non pu� essere opposto alla Stazione appaltante.

    • Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

    • Art. 8 - Foro competente

    • In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 1. 5 - Garanzia fideiussoria per l'anticipazione al progettista esecutivo

    • Art. 1 - Oggetto della garanzia

    • II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione in acconto erogata al Contraente, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del Contraente stesso.

    • Art. 2 - Durata della garanzia

    • L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;

    • b) cessa automaticamente, estinguendosi ad ogni effetto, alla data di presentazione alla Stazione appaltante della polizza di assicurazione della responsabilit� civile professionale prevista dall'Art. 30, comma 5, della Legge e dall'Art. 105, comma 5, del Regolamento, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali da parte del Contraente.

    • La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b), pu� aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

    • Art 3 - Somma garantita

    • La somma garantita, cos� come riportato nella Scheda Tecnica, � pari al valore dell'importo di anticipazione concesso.

    • Art. 4 - Escussione della garanzia

    • II Garante pagher� l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformit� del successivo Art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

    • Il Garante non godr� del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

    • Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute

    • Art. 5 - Surrogazione

    • II Garante, nei limiti delle somme pagate, � surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

    • La Stazione appaltante faciliter� le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

    • Art. 6 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Garante.

    • Art. 7 - Premio o Commissione

    • II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia � riportato nella Scheda Tecnica.

    • Il mancato pagamento del premio/commissione non pu� essere opposto alla Stazione appaltante.

    • Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

    • Art. 8 - Foro competente

    • In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziano) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge n. 109/94  [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA]

    • SCHEMA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. ............................ e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

       

         

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

        

       

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

       

        

       

        

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

       

            

      Gara d'appalto

      Data presentazione offerta

        

         

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

        

          

      Costo complessivo previsto opera

      Somma garantita .......% costo compl. previsto opera

        

          

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 1

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 1

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ..................... copie ad un solo effetto il ...............................................

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 30, comma 2, della legge n. 109/94   [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA]

    • SCHEMA TIPO 1.2

      SCHEDA TECNICA 1.1

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. ...................e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

       

       

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

              

               

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

             

              

             

             

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

               

         

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

          

             

      Costo complessivo previsto opera

      Ribasso % d'asta aggiudicato

      Somma garantita .......% costo opera

           

             

              

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 2

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 2

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ..................... copie ad un solo effetto il ................................................

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 101, comma 4, del D. P. R. n. 554/99  [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA - Aggiornamento per reintegro somma garantita]

    • SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2-bis

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
      Aggiornamento per reintegro somma garantita (Art. 5)

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione del reintegro della somma garantita con la garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata del suddetto reintegro alle condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

                   

        

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

            

             

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

       

       

       

       

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

           

             

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

             

          

      Somma iniziale garantita

      Somma da reintegrare

             

          

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 2

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 2

      Data inizio aggiornamento

      Data fine aggiornamento

           

      v. Art.2 Schema Tipo 1.2

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ...................... copie ad un solo effetto il ................................................

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 102, commi 1 e 2, del D. P. R. n. 554/99  [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE]

    • SCHEMA TIPO 1.3 SCHEDA TECNICA 1.3

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. ......................... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

                 

              

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

               

               

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

               

               

              

              

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

           

               

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

             

                 

      Valore anticipazione concessa

      Data concessione

      Tasso interesse

      Somma garantita

         

             

             

               

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 3

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 3

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ....................... copie ad un solo effetto il ..............................................

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 102, comma 3, del D. P. R. n. 554/99  [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL SALDO]

    • SCHEMA TIPO 1.4 SCHEDA TECNICA 1.4

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL SALDO

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. ............... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

              

            

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

              

               

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

              

          

           

           

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

           

            

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

           

               

      Valore rata di saldo

      Data concessione

      Tasso interesse

      Somma garantita

           

            

            

              

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 4

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 4

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ................... copie ad un solo effetto il .................................................

  • ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) - POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell'Art. 105, comma 5, del D. P. R. n. 554/99  [ndr GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO]

    • SCHEMA TIPO 1.5

      SCHEDA TECNICA 1.5

      GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE AL PROGETTISTA ESECUTIVO

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.5 di cui al D.M. ........................ e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Garanzia fideiussoria n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

                  

         

      Contraente (Obbligato principale)

      C.F./P.I.

              

               

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

              

                

           

            

      Stazione appaltante (Beneficiario)

      Sede

               

             

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

            

             

      Valore anticipazione concessa

      Data concessione

      Tasso interesse

      Somma garantita

               

                

              

             

      Data inizio garanzia fideiussoria

      Data cessazione garanzia fideiussoria

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 5

      v. Art. 2 Schema Tipo 1. 5

      Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio/commissione

       

       

       

       

      II Contraente

      II Garante

      Emessa in ........................... copie ad un solo effetto il ...........................................


     
  • SEZIONE II: COPERTURE ASSICURATIVE

  • 1. Normativa di riferimento

    • Le coperture assicurative, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e al D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono:

    • Titolo

      Riferimenti normativi

      Schema Tipo

      COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

      Legge 109/94 Art. 17 comma 3 e D.P.R. 554/99 Art. 106

      2.1

      COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA

      Legge 109/94 Art. 30 comma 5 e D.P.R. 554/99 Art. 105

      2.2

      COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE GARANZIA DI MANUTENZIONE

      Legge 109/94 Art. 30 comma 3 e D.P.R. 554/99 Art. 103

      2.3

      COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

      Legge 109/94 Art. 30 comma 4 e D.P.R. 554/99 Art. 104 commi 1 e 2

      2.4

  • 2. Definizioni

    • Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

    • Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

    • Assicurazione: il contratto di assicurazione;

    • Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorit� di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

    • Contraente: il soggetto che stipula con la Societ� l'assicurazione;

    • Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

    • Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'Art. 124 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554;

    • Decreto: il presente provvedimento;

    • Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'Art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

    • Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

    • Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

    • Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilit� e/o l'agibilit� dell'opera, semprech�, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilit� emessa dal soggetto competente;

    • Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Societ� in caso di sinistro;

    • Lavori: le attivit� di cui all'Art. 2, comma 1, della Legge;

    • Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

    • Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

    • Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'Art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

    • Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

    • Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

    • Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cio� quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

    • Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

    • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Societ� quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

    • Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la societ� di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'Art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

    • Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

    • Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'Art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cos� come sostituito dall'Art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilit� dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

    • Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

    • Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

    • Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

    • Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale � prestata l'assicurazione;

    • Societ�: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attivit� assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

    • Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

    • Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatoci o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

  • Schema Tipo 2. 1 - Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori

    • Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'Art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

    • Art. 2 - Assicurato/Contraente

    • Ai fini della presente copertura assicurativa � considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralit� di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

    • Art. 3 - Condizioni di validit� dell'assicurazione

    • La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'Art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Societ� nei modi e nei termini di cui all'Art. 17.

    • La presente copertura non � efficace nel caso in cui:

    • a) l'attivit� di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

    • b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

    • c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonch� qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilit� illimitata.

    • In tale caso la Societ� rimborser� al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    • Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

    • Fermo il massimale indicato all'Art. 8, i costi di cui all'Art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

    • Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

    • L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

    • a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;

    • b) conseguenti allo svolgimento di attivit� di direzione dei lavori;

    • c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorit�;

    • d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivit�.

    • Art. 6 - Durata dell'assicurazione

    • L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'Art. 17, primo comma;

    • b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purch� gli eventi per i quali � prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

    • c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societ� rimborser� al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    • Art. 7 - Estensione territoriale

    • L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

    • Art. 8 - Massimale di assicurazione

    • II massimale previsto dalla presente copertura assicurativa � quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'Art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui dall'Art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

    • Detto massimale non pu� essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

    • L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Societ� per uno o pi� sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

    • Art. 9 - Pluralit� di assicurati

    • Qualora la garanzia venga prestata per una pluralit� di assicurati, il massimale stabilito all'Art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilit� di pi� assicurati fra loro.

    • Art. 10 - Vincolo di solidariet�

    • In caso di responsabilit� solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

    • Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

    • La Societ� pu� assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

    • Sono a carico della Societ� le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

    • Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societ� e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

    • La Societ� non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n� delle spese di giustizia penale.

    • Art. 12 - Dichiarazioni

    • L'Assicurato/Contraente dichiara che:

    • a) l'Assicurato � abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;

    • b) l'attivit� di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

    • c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

    • In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonch� la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. ).

    • Art. 13 - Altre assicurazioni

    • L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Societ� l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 cod. civ. ).

    • Art. 14 - Premio

    • L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6, lett. a), semprech� sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

    • Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    • Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societ� indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 6 lett. b).

    • Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

    • Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

    • Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

    • L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Societ� la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

    • In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente darne avviso scritto all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societ�, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

    • In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilit�.

    • Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

    • Non si applica alla presente assicurazione.

    • Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

    • Non si applica alla presente assicurazione.

    • Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'ari 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente pu� chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societ� si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    • Art. 19 - Oneri fiscali

    • Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    • Art. 20 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni alle quali � tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Societ� ovvero all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa.

    • Art. 21 - Foro competente

    • II foro competente, a scelta della parte attrice, � esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

    • Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 2. 2 - Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa' di professionisti o delle societa' di ingegneria

    • Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

    • a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e

    • b) maggiori costi

    • per le varianti di cui all'Art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

    • Art. 2 - Assicurato/Contraente

    • Ai fini della presente copertura assicurativa � considerato Assicurato/Contraente:

    • a) il singolo libero professionista,

    • b) la pluralit� di liberi professionisti associati secondo le norme di legge,

    • c) la societ� di professionisti,

    • d) la societ� di ingegneria,

    • e) il raggruppamento temporaneo,

    • che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

    • Art. 3 - Condizioni di validit� dell'assicurazione

    • La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'Art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Societ� nei modi e nei termini di cui all'Art. 17.

    • La presente copertura non � efficace nel caso in cui:

    • a) l'attivit� di, progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

    • b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

    • c) i lavori progettati siano eseguiti:

    • - dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonch� da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonch� da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilit� illimitata, amministratori o dipendenti;

    • - da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

    • In tali casi la Societ� rimborser� al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    • Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

    • Fermo il massimale indicato all'Art. 8:

    • a) le spese di cui all'Art. 1, lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente;

    • b) i costi di cui all'Art. 1. lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

    • Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

    • L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

    • a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;

    • b) conseguenti allo svolgimento di attivit� di direzione dei lavori;

    • c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorit�;

    • d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

    • e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivit�.

    • Art. 6 - Durata dell'assicurazione

    • L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'Art. 17, primo comma;

    • b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purch� gli eventi per i quali � prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

    • c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societ� rimborser� al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

    • Art. 7 - Estensione territoriale

    • L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

    • Art. 8 - Massimale di assicurazione

    • II massimale previsto dalla presente copertura assicurativa � quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'Art. 30, comma 5, della Legge in relazione all'importo dei lavori progettati.

    • Detto massimale non pu� essere inferiore:

    • a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa;

    • b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

    • L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Societ� per uno o pi� sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

    • Art. 9 - Pluralit� di assicurati

    • Qualora la garanzia venga prestata per una pluralit� di assicurati, il massimale stabilito all'Art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilit� di pi� assicurati fra loro.

    • Art. 10 - Vincolo di solidariet�

    • In caso di responsabilit� solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

    • Art. 11 - Scoperto in caso di sinistro

    • Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o pi� sinistri verificatisi durante il periodo di validit� dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.

    • Tuttavia l'Assicurato/Contraente da mandato alla Societ� di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Societ� stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

    • Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

    • La Societ� pu� assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

    • Sono a carico della Societ� le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

    • Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societ� e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

    • La Societ� non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n� delle spese di giustizia penale.

    • Art. 13 - Dichiarazioni

    • L'Assicurato/Contraente dichiara che:

    • a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;

    • b) l'attivit� di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

    • c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento; d) l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

    • In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonch� la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. ).

    • Art. 14 - Altre assicurazioni

    • II Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Societ� l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 cod. civ. ).

    • Art. 15 - Premio

    • L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6, lett. a), semprech� sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

    • Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    • Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisita dalla Societ� indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 6, lett. b).

    • Art. 16 - Modifiche dell'assicurazione

    • Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

    • Art. 17 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

    • L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Societ� la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

    • In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societ�, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

    • In particolare l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilit�.

    • Art. 18 - Disdetta in caso di sinistro

    • Non si applica alla presente assicurazione.

    • Art. 19 - Proroga dell'assicurazione

    • Non si applica alla presente assicurazione.

    • Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente pu� chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societ� si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    • Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, la Societ� si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualit� di Contraente.

    • Art. 20 - Oneri fiscali

    • Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    • Art. 21 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni alle quali � tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Societ� ovvero all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa.

    • Art. 22 - Foro competente

    • II foro competente, a scelta della parte attrice, � esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

    • Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 2. 3 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione

    • Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

    • Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualit� di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

    • L'obbligo della Societ� concerne esclusivamente:

    • Partita 1 - Opere

    • il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

    • Partita 2 - Opere preesistenti

    • il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

    • Partita 3 - Demolizione e sgombero

    • il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla pi� vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonch� il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

    • Art. 2 - Condizioni di assicurazione

    • L'assicurazione � prestata alle seguenti condizioni:

    • a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Societ� pu� in qualunque momento avere accesso;

    • b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'Art. 30, comma 6, della Legge;

    • c) venga fornita alla Societ� copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

    • d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;

    • e) il Contraente abbia indicato alla Societ� nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatoci.

    • Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non � operante.

    • Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

    • Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 16, la Societ� non � obbligata ad indennizzare:

    • 1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformit� dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilit� per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;

    • 2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

    • 3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ. ;

    • 4. i danni da azioni di terzi;

    • 5. i danni da forza maggiore;

    • 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

    • 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocit�;

    • 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

    • La Societ� inoltre non � obbligata a indennizzare:

    • 9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

    • 9. 1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;

    • 9. 2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

    • 9. 3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

    • 9. 4 consolidamento e compattamente di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;

    • 9. 1 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

    • 10. nel caso di esecuzione di dighe:

    • 10. 1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessit� si manifesti solo durante i lavori di costruzione;

    • 10. 2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantit� d'acqua originariamente previste vengano superate;

    • 10. 3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilit� di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;

    • 10. 4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

    • 10. 5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

    • 10. 6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sar� limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;

    • 10. 7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilit�.

    • Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

    • 11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

    • 11. 1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'Art. 28, secondo comma;

    • 12. lavori su beni artistici:

    • 12. 1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societ� non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

    • Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'Art. 28, secondo comma.

    • Art. 4 - Somma assicurata - Modalit� di aggiornamento della somma assicurata

    • La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

    • a) lavori a corpo

    • b) lavori a misura

    • c) prestazioni a consuntivo

    • d) lavori in economia

    • e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

    • Ai sensi dell'Art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata � stabilita nel bando di gara.

    • Il Contraente � successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi4 a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

    • Il Contraente deve comunicare alla Societ�, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'Art. 26, comma 4, della Legge. La Societ� emetter� le relative Schede Tecniche di variazione.

    • Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'Art. 25.

    • Art. 5 - Durata dell'assicurazione

    • L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

    • a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'Art. 33, fermo il disposto dell'Art. 1901 cod. civ. ;

    • b) cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

    • c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

    • d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

    • Art. 6 - Garanzia di manutenzione

    • Qualora sia previsto - ai sensi dell'Art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonch� i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'Art. 3 - nonch� gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

    • La durata del periodo di manutenzione � quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non pu� superare i 24 mesi.

    • Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

    • In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dame immediata comunicazione alla Societ�. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'Art. 1898 cod. civ. , il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

    • Per l'eventuale proroga si applicher� quanto previsto nell'Art. 31.

    • Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

    • Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

    • I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'Art. 1914 cod. civ. , sono a carico della Societ� solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

    • Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

    • Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilit� civile durante l'esecuzione delle opere

    • Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

    • Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

    • L'assicurazione � prestata alle seguenti condizioni:

    • a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;

    • b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonch�, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

    • c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Societ� dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si far� riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

    • Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non � operante.

    • Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

    • Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

    • a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonch� qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

    • b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilit� illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

    • c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;

    • d) le societ� le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ. , nonch� gli amministratori delle medesime.

    • Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

    • Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 16, l'assicurazione non comprende:

    • a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

    • b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in propriet�, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonch� in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

    • c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purch� in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

    • d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

    • e) la responsabilit� verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;

    • f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

    • g) i danni derivanti da polvere;

    • h) le responsabilit� dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altres� quali responsabilit� extracontrattuali;

    • i) i danni da furto;

    • j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

    • k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonch� da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

    • l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

    • m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;

    • n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

    • o) i danni da azioni di terzi;

    • p) i danni da forza maggiore;

    • q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

    • Art. 13 - Durata dell'assicurazione

    • L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalit� indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui � efficace la garanzia per la Sezione A.

    • Art. 14 - Massimale per la responsabilit� civile verso terzi

    • Ai sensi dell'Art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilit� civile verso terzi � pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

    • Norme comuni per le Sezioni A e B

    • Art. 15 - Assicurato

    • Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

    • Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

    • La Societ� non � obbligata a indennizzare:

    • 1. le penalit�, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivit� industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

    • 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

    • 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonch� le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

    • 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

    • 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoch� certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonch� i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

    • 6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

    • La Societ� non � inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

    • 7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

    • La Societ� non � comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, n� per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino per� da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

    • Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

    • Rimane a carico del Contraente, per uno o pi� sinistri verificatisi durante il periodo di validit� dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

    • Per la Sezione B, l'Assicurato da mandato alla Societ� di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Societ� stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

    • Art. 18 - Estensione territoriale

    • L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

    • Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

    • La Societ� presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

    • L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al pi� presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Societ�, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

    • Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

    • I rappresentanti della Societ� hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonch� i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

    • Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

    • In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

    • a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Societ�;

    • b) inviare, al pi� presto, alla Societ�, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;

    • c) fornire alla Societ� ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

    • d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entit� del danno, nonch� mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

    • e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

    • Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose pu� venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societ�, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivit� o dell'esercizio.

    • Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 22, pu� prendere tutte le misure necessarie.

    • In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

    • 1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

    • 2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonch� la data, il luogo e le cause del sinistro;

    • 3. far seguire, nel pi� breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonch�, se la Societ� lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilit�.

    • In ogni caso l'Assicurato � responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

    • L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

    • Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

    • L'ammontare del danno � concordato con le seguenti modalit�:

    • a) direttamente dalla Societ�, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

    • oppure, a richiesta di una delle Parti:

    • b) fra due Periti, nominati uno dalla Societ� ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

    • In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

    • 1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

    • 2. ciascun Perito ha facolt� di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza per� avere alcun voto deliberativo;

    • 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro � avvenuto;

    • 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a met�.

    • Il Committente, qualora lo richieda, pu� partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

    • L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'Art. 7 della Legge.

    • Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

    • I Periti devono:

    • a) verificare l'esistenza, la qualit� e la quantit� delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4;

    • b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

    • Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

    • I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonch� di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilit� dei danni.

    • La perizia collegiale � valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

    • I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalit� di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

    • Art. 23 - Premio

    • II premio, riportato nella Scheda Tecnica, � convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

    • Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    • Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

    • L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'Art. 5, terzo comma, andr� calcolato applicando il tasso originario di stipula pi� gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

    • L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

    • La Societ� si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A. R. , il Committente, il quale pu� sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

    • Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societ� indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

    • Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

    • Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Societ� verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'Art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societ� indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate hi tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

    • Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

    • L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Societ� per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

    • In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

    • Il Contraente pu� richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Societ� concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entit� del reintegro.

    • Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societ� in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

    • Art. 26 - Inopponibilit� alla Societ� degli atti di rilevazione del danno e successivi

    • Le pratiche iniziate dalla Societ� per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Societ� stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilit� venisse in qualunque tempo riconosciuta.

    • Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

    • Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo � eseguito dalla Societ� presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale � assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societ� delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, semprech� siano stati consegnati alla Societ� tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilit� del sinistro.

    • La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Societ� risarcir� al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

    • Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facolt� di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entit�.

    • Art. 28 - Titolarit� dei diritti

    • Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Societ�, salvo quanto previsto dall'Art. 22, ultimo comma.

    • E' compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

    • L'accertamento e la liquidazione dei danni cos� effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

    • L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non pu� tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

    • Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

    • La Societ� pu� assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

    • Sono a carico della Societ� le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

    • Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societ� ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

    • La Societ� non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, n� delle spese di giustizia penale.

    • Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

    • La presente assicurazione pu� essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'Art. 5, lett. b).

    • In tale caso il Contraente pu� chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societ� si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

    • Art. 31 - Oneri fiscali

    • Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    • Art. 32 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato � tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Societ� ovvero all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa.

    • Art. 33 - Foro competente

    • II foro competente, a scelta della parte attrice, � esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui � assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale � stato concluso il contratto.

    • In caso di controversia tra la Societ� e il Committente, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Schema Tipo 2. 4 - Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale

    • Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

    • Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualit� di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all'opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia del contratto.

    • L'obbligo della Societ� concerne esclusivamente:

    • Partita 1 - Opere

    • l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purch� derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo:

    • - rovina totale o parziale dell'opera;

    • - gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;

    • Partita 2 - Demolizione e sgombero

    • il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla pi� vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonch� il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

    • Art. 2 - Condizioni di assicurazione

    • L'assicurazione � prestata alle seguenti condizioni:

    • a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;

    • b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;

    • c) il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:

    • - certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;

    • - certificati di qualit� dei metodi e dei componenti previsti dall'Art. 28, comma 6, della Legge e dall'Art. 207 del Regolamento.

    • Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non � operante.

    • Art. 3 - Esclusioni specifiche per la Sezione A

    • Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 13, la Societ� non � obbligata per:

    • a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;

    • b) danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;

    • c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;

    • d) danni da forza maggiore;

    • e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;

    • f) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;

    • g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione;

    • h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.

    • k) Relativamente a ristrutturazioni, la Societ� non � inoltre obbligata per:

    • i) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e gi� esistenti;

    • j) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

    • Art. 4 - Somma assicurata

    • La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area.

    • Ai fini di cui al comma precedente, la somma assicurata deve essere rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali relativi ai costi di costruzione.

    • Art. 5 - Durata dell'assicurazione

    • L'assicurazione:

    • a) decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

    • b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia.

    • Art. 6 - Determinazione dei danni indennizzabili

    • La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalit�:

    • a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;

    • b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;

    • c) stimando il valore ricavabile dai residui.

    • L'ammontare del danno sar� pari all'importo della stima di cui alla lettera b) diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera e), ma non potr� comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro ai sensi dell'Art. 4 (stima di cui alla lettera a)).

    • Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Societ� risponder� dei danni cos� determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, di scoperti e franchigie indicati nella Scheda tecnica.

    • Ai sensi dell'Art. 104, comma 1, del Regolamento, il limite di indennizzo non deve comunque essere inferiore al 20% dell'opera realizzata con un limite massimo di 14 milioni di Euro.

    • Una volta accertate la risarcibilit� e l'entit� del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovr� essere effettuato a favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit� e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

    • Art. 7 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

    • I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'Art. 1914 cod. civ. , sono a carico della Societ� solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

    • Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

    • Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilit� civile decennale postuma

    • Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione

    • La Societ� si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno materiale diretto.

    • Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione

    • Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

    • a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonch� qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

    • b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilit� illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);

    • c) le societ� le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ. , nonch� gli amministratori delle medesime.

    • Art. 10 - Esclusioni specifiche per la Sezione B

    • Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 13, l'assicurazione non comprende:

    • a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

    • b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonch� da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

    • Art. 11 - Durata dell'assicurazione

    • L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalit� indicate per la Sezione A.

    • Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui � efficace la garanzia per la Sezione A.

    • Norme comuni per le Sezioni A e B

    • Art. 12 - Assicurato

    • Ai fini della presente copertura assicurativa � considerato Assicurato il Committente.

    • Art. 13 - Delimitazione dell'assicurazione

    • Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1� dicembre 2000, la presente copertura assicurativa � applicabile alle opere il cui costo di realizzazione � uguale o superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo.

    • La Societ� non � obbligata a indennizzare:

    • a) le penalit�, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivit� industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

    • b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

    • c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonch� le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

    • d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

    • e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoch� certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonch� i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;

    • f) i difetti di rendimento dei beni assicurati.

    • La Societ� non � inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

    • g) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

    • La Societ� non � comunque obbligata per i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia nonch� denunciati oltre un anno dalla scadenza fissata nella Scheda Tecnica n� per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino per� da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

    • Art. 14 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

    • Rimane a carico del Contraente, per uno o pi� sinistri verificatisi durante il periodo di validit� dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

    • Per la Sezione B, l'Assicurato da mandato alla Societ� di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Societ� stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

    • Art 15 - Estensione territoriale

    • L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

    • Art. 16 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

    • La Societ� presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

    • Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

    • I rappresentanti della Societ� hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, il Committente o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonch� i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

    • Art 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

    • In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:

    • a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Societ�;

    • b) inviare, al pi� presto, alla Societ�, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;

    • c) fornire alla Societ� ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

    • d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entit� del danno, nonch� mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

    • e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

    • Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose pu� venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societ�, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivit� o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 18, pu� prendere tutte le misure necessarie.

    • In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

    • 1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

    • 2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonch� la data, il luogo e le cause del sinistro;

    • 3. far seguire, nel pi� breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonch�, se la Societ� lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilit�.

    • In ogni caso il Contraente o l'Assicurato � responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

    • Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto air indennizzo/risarcimento.

    • Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

    • L'ammontare del danno � concordato con le seguenti modalit�:

    • a) direttamente dalla Societ�, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata;

    • oppure, a richiesta di una delle Parti,

    • b) fra due Periti, nominati uno dalla Societ� ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

    • In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:

    • 1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

    • 2. ciascun Perito ha facolt� di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza per� avere alcun voto deliberativo;

    • 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro � avvenuto;

    • 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a met�.

    • Art. 19 - Mandato dei Periti (Sezione A)

    • I Periti devono:

    • a) verificare l'esistenza, la qualit� e la quantit� delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.

    • b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

    • Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 19, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

    • I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonch� di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilit� dei danni.

    • La perizia collegiale � valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

    • I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalit� di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

    • Art. 20 - Premio

    • II premio, riportato nella Scheda Tecnica, � convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

    • Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti di cui all'Art. 4, secondo comma, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

    • Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli aggiornamenti.

    • L'aggiornamento del premio avverr� in proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la somma assicurata sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali.

    • L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

    • La Societ� si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A. R. , il Committente, il quale pu� sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

    • Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societ� indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

    • Art. 21 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

    • Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Societ� verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'Art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societ� indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

    • Art. 22 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

    • L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Societ� per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validit� della presente copertura assicurativa.

    • In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

    • Il Contraente pu� richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Societ� concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entit� del reintegro.

    • Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societ� in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

    • Art. 23 - Inopponibilit� alla Societ� degli atti di rilevazione del danno e successivi

    • Le pratiche iniziate dalla Societ� per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Societ� stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilit� venisse in qualunque tempo riconosciuta.

    • Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

    • Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo � eseguito dalla Societ� presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societ� delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, semprech� siano stati consegnati alla Societ� tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilit� del sinistro.

    • Art. 25 - Clausola di revisione

    • Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'Art. 4, � facolt� della Societ� richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.

    • Art. 26 - Titolarit� dei diritti

    • Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Societ�, salvo quanto previsto dall'Art. 18, ultimo comma. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

    • L'indennizzo liquidato non pu� tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

    • Art. 27 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

    • La Societ� pu� assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

    • Sono a carico della Societ� le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

    • Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societ� ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

    • La Societ� non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n� delle spese di giustizia penale.

    • Art. 28 - Oneri fiscali

    • Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    • Art. 29 - Forma delle comunicazioni

    • Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato � tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Societ� ovvero all'Agenzia alla quale � assegnata la presente copertura assicurativa.

    • Art. 30 - Foro competente

    • II foro competente, a scelta della parte attrice, � esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui � assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale � stato concluso il contratto.

    • In caso di controversia tra la Societ� e il Committente, il foro competente � quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

    • Art. 31 - Rinvio alle norme di legge

    • Per tutto quanto non � qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE]

    • SCHEMA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1

      COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. ...................... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

              

               

      Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)

      C.F./P.I.

            

               

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

             

              

            

             

      Stazione appaltante

      Sede

             

             

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

             

                

      Data prevista inizio lavori

      Data prevista fine lavori

              

                

      Costo complessivo previsto opera

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

               

            

      Data inizio copertura assicurativa

      Data cessazione copertura assicurativa

           

             

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in ......................... copie ad un solo effetto il ..........................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE - Appendice di proroga]

    • SCHEMA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1-bis

      COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

      Appendice di proroga

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. ...........................e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)

           

              

      Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)

      C.F./P.I.

             

              

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

         

            

        

                

      Stazione appaltante

      Sede

          

             

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

             

             

      Data prevista inizio lavori

      Data prevista fine lavori

      Data inizio proroga

      Data fine proroga

            

          

          

                

      Costo complessivo previsto opera

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)

           

               

      Data inizio copertura ass. prorogata

      Data cessazione copertura ass. prorogata

            

                  

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in ............................ copie ad un solo effetto il .......................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 5, della legge n. 109/94  [ndr COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA]

    • SCHEMA TIPO 2.2 SCHEDA TECNICA 2.2

      COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di cui al D.M. .................. e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

              

             

      Contraente/Assicurato (Progettista/i libero/i professionista - Societ� professionisti o ingegneria)

      C.F./P.I.

             

           

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

             

             

           

                

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

              

             

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

             

            

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

             

                 

      Stazione appaltante

      Sede

              

              

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

               

               

      Data prevista inizio lavori

      Data prevista fine lavori

           

              

      Costo complessivo previsto opera

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non inferiore al 10%)

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non inferiore al 20%)

           

            

              

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

            

          

                

      Data inizio copertura assicurativa

      Data cessazione copertura assicurativa

            

              

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in .............................. copie ad un solo effetto il .....................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 5, della legge n. 109/94  [ndr COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA - Appendice di proroga]

    • SCHEMA TIPO 2.2

      SCHEDA TECNICA 2.2-bis

      COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA

      Appendice di proroga

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2. di cui al D.M. .....................e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

               

          

      Contraente/Assicurato (Progettista/i libero/i professionista - Societ� professionisti o ingegneria)

      C.F./P.I.

             

         

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

            

                 

          

              

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

             

             

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

       

       

      Assicurato (professionista della Societ�)

      C.F./P.I.

       

       

      Stazione appaltante

      Sede

             

                

      Descrizione opera

      Luogo di esecuzione

            

             

      Data prevista inizio lavori

      Data prevista fine lavori

          

                

      Data inizio proroga

      Data fine proroga

                    

          

      Costo complessivo previsto opera

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non inferiore al 10%)

      Somma assicurata .....% costo compl. previsto opera (non inferiore al 20%)

          

             

           

       % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

                 

               

         

      Data inizio copertura assicurativa prorogata

      Data cessazione copertura ass. prorogata

             

                

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in ................................... copie ad un solo effetto il ................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE]

    • SCHEMA TIPO 2.3

      SCHEDA TECNICA 2.3

      COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. ...................... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

               

             

      Contraente/Assicurato (Progettista/i libero/i professionista - Societ� professionisti o ingegneria)

      C.F./P.I.

              

              

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

           

             

            

              

      Subappaltatore/i

      C.F./P.I.

              

          

      Stazione appaltante

      Sede

              

             

      Descrizione lavori

      Luogo di esecuzione

            

             

      Contratto appalto n.

      Data stipula

      Costo compl. previsto opera alla stipula

        

            

            

      Data inizio lavori

      Data fine lavori

            

                

      Sezione A

      Somme assicurate alla stipula

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

      Partita 1

       

       

       

       

       

      Partita 2

           

           

           

           

           

      Partita 3

           

           

           

           

           

      Sezione B

      Massimale/
      sinistro alla stipula

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

        

          

          

            

         

            

      Data inizio copertura assicurativa

      Data cessazione copertura assicurativa

            

           

      Data inizio copertura assicurativa manutenzione

      Data cessazione copertura assicurativa manutenzione

           

              

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in ............................. copie ad un solo effetto il .......................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE - Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata]

    • SCHEMA TIPO 2.3

      SCHEDA TECNICA 2.3-bis

      COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

      Appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. .................e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

              

         

      Contraente/Assicurato (Esecutore dei lavori)

      C.F./P.I.

                

         

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

            

             

              

            

      Subappaltatore/i

      C.F./P.I.

                

            

      Stazione appaltante

      Sede

            

             

      Descrizione lavori

      Luogo di esecuzione

                

             

      Contratto appalto n.

      Data stipula

      Costo compl. previsto opera alla stipula

            

           

              

      Data inizio lavori

      Data fine lavori

             

               

      Data aggiornamento

      Costo opera aggiornato

      Data fine lavori aggiornata

        

           

            

      Sezione A

      Somme assicurate aggiornate

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

      Partita 1

       

       

       

       

       

      Partita 2

           

           

           

           

           

      Partita 3

           

           

           

           

           

      Sezione B

      Massimale/
      sinistro alla stipula

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

       

         

         

        

        

       

      Data inizio copertura assicurativa aggiornata

      Data cessazione copertura assicurativa aggiornata

          

         

      Data inizio copertura assicurativa manutenzione aggiornata

      Data cessazione copertura assicurativa manutenzione aggiornata

             

        

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in.......copie ad un solo effetto il........................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI]

    • SCHEMA TIPO 2.4.

      SCHEDA TECNICA 2.4

      COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al D.M. ...................e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

              

             

      Contraente/Assicurato (Esecutore dei lavori)

      C.F./P.I.

             

         

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

         

              

          

         

      Stazione appaltante

      Sede

             

         

      Descrizione opera e destinazione d'uso

      Localizzazione (Via/p.zza, n.civ., Localit�, Provincia)

           

               

      Sezione A

      Somme assicurate alla stipula

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

      Partita 1

       

       

       

       

       

      Partita 2

           

           

           

           

           

      Partita 3

           

           

           

           

           

      Sezione B

      Massimale/
      sinistro alla stipula

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

           

            

         

           

       

              

      Data inizio copertura assicurativa

      Data cessazione copertura assicurativa

            

              

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      Emessa in .................................. copie ad un solo effetto il .................................

  • POLIZZA DI ASSICURAZIONE - ai sensi dell'Art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 [ndr COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Appendice di aggiornamento somma assicurata]

    • SCHEMA TIPO 2.4

      SCHEDA TECNICA 2.4-bis

      COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

      Appendice di aggiornamento somma assicurata

      La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.4 di cui al D.M. ................... e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

      Polizza n.

      Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)

             

               

      Contraente (Esecutore dei lavori)

      C.F./P.I.

               

          

      Sede

      Via/p.zza n.civico

      Cap

      Prov.

       

       

       

       

      Stazione appaltante

      Sede

       

       

      Descrizione opera e destinazione d'uso

      Localizzazione (Via/p.zza, n.civ., Localit�, Provincia)

        

       

      Sezione A

      Somme assicurate aggiornate

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

      Partita 1

       

       

        

         

       

      Partita 2

           

        

        

       

        

      Partita 3

           

       

       

         

          

      Sezione B

      Massimale/
      sinistro aggiornato

      % Scoperto

      Scoperto minimo

      Scoperto massimo

      Franchigia

        

        

        

       

       

          

      Data inizio copertura ass. aggiornata

      Data cessazione copertura ass. aggiornata

                

           

      Spazio a disposizione della Societ� per la regolazione del premio

       

       

       

       

      II Contraente

      La Societ� di Assicurazione

      II Contraente La Societ� di Assicurazione

      Emessa in ................................ copie ad un solo effetto il ....................................